個人，或者稱個體，一般指一個人或是一個群體中的特定的主體， 以下是為大家整理的關于個人承攬合同范本6篇 , 供大家參考選擇。
個人承攬合同范本6篇
第1篇: 個人承攬合同范本
篇一：工程承攬合同樣本
工程承攬合同
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：
一． 工程概況
1. 工程名稱：
2. 工程地點：
3. 承包范圍：
4. 承包方式：包工、包料、包費用
5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6. 工程質量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）
二． 合同單價和付款方式
1. 合同單價：
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四．違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五．爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可
協商解決。
2. 當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為年
在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七．本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方
甲方：
簽字
電話：
甲方駐工地代表：
電話：
執份。 乙方： 簽字 電話： 日期篇二：承攬合同范本
承攬合同
合同編號：
定做人：簽訂地點：
承攬人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第二條 技術標準、質量要求：_______________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：_________________
第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條 定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條 結算方法和期限：______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：______________________。
第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商
解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：_____________________________________
定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯系電話： 聯系電話：篇三：承攬合同范本：技術開發承攬合同范本
承攬合同范本：技術開發承攬合同范本
承攬合同范本：技術開發承攬合同書
項目名稱：________________________________
委托方（甲方）__________________________
研究開發方（乙方）______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法：
二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。
四、標的技術的內容、形式：
包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。
提交開發成果可采取下列形式：
1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；
2.磁盤、磁帶、計算機軟件；
3.動物或植物新品種、微生物菌種；
4.樣品、樣機；
5.成套技術設備。
五、研究開發計劃：
包括當事人各方實施開發項目的階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密：
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。
七、其他：
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。
九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。
依據《中華人民共和國合同法》的規定，合同雙方就___________________項目的技術開發（該項目屬_________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求：
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數：
________________________________________
三、研究開發計劃：
________________________________________
四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：
（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。
本項目研究開發經費及報酬：___________元
其中：甲方提供____元，乙方提供____元。
如開發成本實報實銷，雙方約定如下：
（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）
①一次總付：____________元，時間：________________
②分期支付：____________元，時間：________________
____________元，時間：________________
③按利潤________%提成，期限：________________
④按銷售額____ %提成，期限：________________
⑤其他方式：______________________________________
五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。
本合同的履行方式：________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經約定，風險責任甲方承擔____ %，乙方承擔____ %.
本項目風險責任確認的方式為：______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
（一）專利申請權：________________________________________
（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。
（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。
雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。
第2篇: 個人承攬合同范本
空調安裝承攬合同范本
空調安裝承攬合同范本1
甲方：
乙方：
甲方因生產經營需要，在平等自愿的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：
一、 合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。
三、 甲方的責任和義務：
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。
3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。
4. 甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務（支架由 方承擔）。
四、 乙方的責任和義務：
1. 合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復印件等材料。
2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規范》，各類空調牌的《安全操作規范條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規范》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。
4. 乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。
5. 乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。
6. 乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。
五、 費用結算（有安裝卡結算）：
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，并在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
第3篇: 個人承攬合同范本
勞務、業務承攬定做合同
甲方：
乙方：
甲方將濱江花園小區15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工（油漆另訂），內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發包給乙方，雙方就相關權利與業務協議如下，以共同遵守。
一、 承包范圍與單價
1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價 。（注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。）
2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價126元/m2 (建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價 (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)
4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安全網及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價 (建筑面積)。
5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價 。 (注：消防、暖通不在承包范圍內。)
6、垂直運輸：現場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價 (建筑面積)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線
三、乙方職責：
1、嚴格按規范和設計要求進行施工，確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節點完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科（安全員）的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬（以借條為準），待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。（注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。）
3、春節前支付完成工程量的90%，主體結構在春節前封頂，甲方承諾給予獎金 100000 元，以資鼓勵。
4、工程實體完工支付結算總價的95%，5%余款于2012年12月31日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協議未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，協商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證
發包人： 承包人：
簽 章： 簽 章：
聯系電話： 聯系電話：
日 期： 日 期：
.
第4篇: 個人承攬合同范本
編號: ___________________
可編輯可打印，也可以直接使用，歡迎您的下載
定做承攬合同范本
甲 方：____________________
乙 方：____________________
簽訂日期：____年____月____日
定作方：_____________________________（簡稱甲方）
承攬方：_____________________________（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金（元）
金額：_______________ 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產品的質量、包裝、加工方法：_____________________________________________________________
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：_______________________________________________________
3.履行的期限、地點和方式：_________________________________________________________________
4.驗收標準和方法：_________________________________________________________________________
5.結算方式：_______________________________________________________________________________
6.違約責任：_______________除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：_______________不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：_______________中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7.雙方約定的其它條款：______________________________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
2019.本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。
2019.本合同有效期限：_______________從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
2019.本合同簽訂日期：_______________________年____月____日。
定作方：_____________________________ 承攬方：___________________________
法定代表人：_________________________ 法定代表人：_______________________
開戶銀行：___________________________ 開戶銀行：_________________________
帳號：_______________________________ 帳號：_____________________________
________年____月____日
推薦閱讀：_______________
【視頻】王鶯哲老師解讀新民法總則及司法考試備考指導
2019年司法考試實驗班/定制班贈送紙質版講義、題庫
2019年司法考試之旅立即啟程 新手必讀
2019年司法考試輔導通過率達89.98%
【免費直播】2019年司法考試備考指導
2019年司法考試優秀學員高分榜
【資料下載】2019年司法考試備考手冊電子書 責任編輯：_______________inema
第5篇: 個人承攬合同范本
承 攬 合 同
合同編號：［單位名稱（承攬）字（簽約年份）－08－三位數編號］
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
承 攬 合 同
定作人： （填寫全稱）
承攬人： （填寫全稱）
根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）
1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 ）
1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號）
1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位 ）
1.4 備注：（如無內容，在空格處劃線）
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3 付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質量要求及技術標準：
3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）
3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規格型 號
計 量單 位
數 量
質 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價（元）
總金額?
（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）?
4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）
6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以 （寫明檢驗機構） 對定作物質量的認定為準。
第七條 交（提）定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間： （寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式： （寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由 （如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責任：
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 （如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的 （如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任： （如無內容，在空格處劃線）
第十三條 定作人的違約責任：
13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的 ％的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價 ‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任： （如無內容，在空格處劃線）
第十四條 不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條 本合同簽訂地點 （填寫到縣級）
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式 份，定作人執 份，承攬人執 份。
第十九條 合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人： （公章） 承攬人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時間： 年 月 日
第6篇: 個人承攬合同范本
工程承攬合同范本
甲方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：
第一條 工程量：
1._________。
2._________。
3._________。
4._________。
第二條 工程要求：
1._________。
2._________。
3._________。
4._________。
5._________。
第三條 甲方責任范圍：
1._________。
2._________。
3._________。
第四條 乙方責任范圍：
1._________。
2._________。
3._________。
第五條 技術要求：
1._________。
2._________。
3._________。
第六條 工期、驗收程序及質保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期_________年，驗收合格后付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
第七條 其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，并簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協商解決。
5.本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：_________ ?乙方：_________
_________年___月___日 ? _________年___月___日
簽署日期：_________ ?簽署日期：_________
簽訂地點：_________ ?簽訂地點：_________
